+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Порядок расчетов по договору оказания услуг пример

Содержание

Порядок расчетов по договору оказания услуг пример

Порядок расчетов по договору оказания услуг пример

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по
ремонту и отделке офисного помещения Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Лесная, д. 69
.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке помещения
надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать
работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с
действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами
и средствами.

2.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы
;

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой
работы либо создающих невозможность ее завершения в срок
.

2.1.5. Подрядчик обязан в пятидневный срок со дня приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и

строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

2.2. Права Подрядчика:

2.2.1. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

2.2.2. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц с письменного разрешения Заказчика. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю

ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора

.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в пункте
1.1 Договора. Заказчик выдает Подрядчику комплект ключей от указанного помещения
.

2.3.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.

2.3.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения

убытков.

2.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а

также потребовать возмещения убытков.

ЦЕНА РАБОТЫ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику вознаграждение в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) руб. Стоимость работ включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Цена каждого вида работ устанавливается в смете.

3.2. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению Сторон.

3.3. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик – ее уменьшения лишь в
случаях, предусмотренных законом.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от

исполнения Договора.

4.2. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней с момента окончания работ Подрядчиком осмотреть и принять выполненную работу с участием Подрядчика (ее результат). Работы

считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Акт приемки-передачи работ подписывается обеими Сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа

излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение двух рабочих дней с момента подписания Договора Заказчик выплачивает
Подрядчику аванс в размере 50 процентов от цены работ.

5.2. Окончательный расчет производится с Подрядчиком по факту выполнения работ не
позднее пяти календарных дней после подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

5.3. Расчеты с Подрядчиком осуществляются через кассу Заказчика.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в
следующие сроки:

6.2. Подрядчик имеет право досрочно сдать работы по согласованию с Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РИСКИ

7.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким
нарушением убытки.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику

причиненные последнему убытки.

7.3. В случаях когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими

использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

7.3.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.3.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с
отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

7.4. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения

убытков.

7.5. Если отступления в работе от условий Договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать

возмещения причиненных убытков.

7.6. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок составляет шесть месяцев и начинается с момента, когда результат
выполненной работы был принят или должен был быть принят Заказчиком
.

7.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет
Подрядчик.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до
ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.9. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере
0,3 процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

7.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую
Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

©2015-2019 сайт Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2016-08-20

Перечислим основные существенные условия:

  • Предмет соглашения, в котором должны быть указаны данные о товаре, названии, качественных характеристиках и количестве. При определении предмета соглашения его участники обязаны в точности прописать название реализуемой продукции без возможности ее подмены, а также другие сведения, соответствие которых нужно будет проверить поступившие товары. В ситуациях, когда вопрос касается изделий с каким-то одним названием, но разными свойствами, участники соглашения должны прописать это обстоятельство в документе. Бывают ситуации, когда характеристики поставляемой продукции сравнительно сложные. При этом их описание может предоставляться отдельно в специализированном предложении. К составленному договору поставки обязательно должна прилагаться спецификация.
  • Продолжительность действия договора . В документах обязательно указывается срок, в течение которого товар должен быть предоставлен покупателю. Без определения сроков поставки соглашение нельзя считать действительным. Такой срок в соглашении может устанавливаться с указанием на дату или конкретное событие, которое обязательно наступит через какое-то время.
  • Если информация о согласовании обязательных условий не присутствует в договоре, он не может считаться заключенным.

Дополнительные условия договора поставки

Рассмотрим несколько дополнительных условий:

  • Условия оплаты договора поставки. Законодательством не устанавливается стоимость и приемлемый порядок расчета. У поставщика должен быть определенный прейскурант с ценами, условиями, тарификацией, которая удовлетворяет или не устраивает заказчика. Порядок предоставления платежных средств по оплате соглашения участники также определяют самостоятельно.
  • В ситуации, когда сторонами указывается возможность поставки продукции на протяжении периода действия соглашения отдельными партиями, а сроки поставки таких партий не указываются, продукцию следует предоставлять заказчику равномерными партиями каждый месяц.
  • Страхование тоже может оговариваться в соглашении, а расходы могут возлагаться на продавца или даже самого покупателя. Не исключается возможность разделения страховых расходов пополам.
  • В качестве основного условия может содержаться определение порядка предоставления продукции от продавца . Это условие определяет для покупателя характер проведения приемки товара, уточняет территорию, время передачи и т. п.

Если в соглашении такие пункты будут отсутствовать, оно все-равно может быть признано действительным.

Несущественные условия договора поставки

К таким условиям относится указание ассортимента предоставляемой продукции и ее количество. Также указывается комплектация покупаемого изделия, тара, в которой упакована продукция, другие условия по определенному усмотрению с принятием во внимание определенных интересов и установленных законодательством правовых норм.

К случайным относятся условия соглашения, которые могут быть включены только по инициативе какой-то из сторон. Такие условия могут послужить дополнением к вышеупомянутым. Они могут изменять обычные условия, указанные в законодательстве. Следовательно, в составляемой договоренности может содержаться любое случайное условие, которое должно быть согласовано обеими сторонами.

Договор поставки — на видео:

Задайте свой вопрос в форму ниже

Еще по этой теме:

Само по себе условие о форме расчетов определяет, какими средствами и способа-ми осуществляется оплата товара. Стороны могут установить в договоре следующие формы расчетов по договору:

  • – расчеты за товар денежными средствами (в наличном либо безналичном порядке);
  • – расчеты за товар с помощью встречных договоров (поставки, подряда, оказания услуг).

Если форма расчетов не будет специально согласована в контракте, то расчеты должны осуществляться денежными средствами в рублях (ст. 317, 140 ГК РФ). При этом платеж должен быть произведен безналичным образом платежным поручением на расчетный счет исполнителя (поставщика, подрядчика и т.д.).

Стороны вправе выбрать и согласовать договором следующие формы и способы расчетов денежными средствами:

  • – оплата товара в безналичном порядке через банк или иную кредитную организацию с помощью одной из установленных законом форм (и. 2 ст. 861, ст. 862 ГК РФ);
  • – оплата наличными денежными средствами в кассу исполнителя. Данная форма оплаты допускается для юридических лиц и предпринимателей, поскольку это не запрещено законом (п. 2 ст. 861 ГК РФ), но в ограниченном размере: исполнение может быть оплачено наличными деньгами на сумму не более 100 000 руб. либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тыс. руб. по официальному курсу ЦБ РФ на дату проведения наличных расчетов, по одному договору (указание ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У).

Источник: https://nasvai.ru/poryadok-raschetov-po-dogovoru-okazaniya-uslug-primer-poryadok.html

Источник: https://lex-urist.ru/poryadok-raschetov-po-dogovoru-okazaniya-uslug-primer.html

Договор оказания услуг 2018 года: скачайте образец бланка для заполнения в Word и PDF

Как было отмечено в предыдущем ответе, приведенное условие не противоречит нормам гражданского законодательства и часто встречается в гражданском обороте. Плата по договору может устанавливать в любом виде, позволяющем определить ее размер, и может выражаться в несении расходов на ремонт, текущее содержание путей, паспортизацию, приобретения ключа для ветки и проч.

Главное условие — чтобы в договоре был описан механизм, по которому можно рассчитать стоимость. Представленный договор содержит такой механизм.

Проверка обычных и случайных условий договора возмездного оказания услуг: риски для исполнителя.

Даже если стороны в договоре прямо не укажут на его возмездный характер, это не будет свидетельствовать о его безвозмездности.

Чтобы зафиксировать в договоре порядок оплаты, стороны должны указать срок оплаты услуг, срок и размеры платежей если услуги оплачиваются частями и момент, когда услуги будут считаться оплаченными.

Однако исполнителю нужно иметь в виду, что на практике встречаются ситуации, когда суды признают условие о сроке оплаты услуг существенным.

Если не согласовано условие о цене услуг, они будут оплачены по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги п. Однако в результате исполнитель может получить за услуги меньше, чем предполагал.

Некоторые суды придерживаются позиции, что цена является существенным условием договора возмездного оказания услуг и должна быть в нем указана.

Так, ФАС Северо-Западного округа указал, что существенными условиями, которые названы в законе для договора возмездного оказания услуг, являются его предмет и цена. Чтобы избежать споров о цене услуги, сторонам нужно согласовать размер цены, способ ее определения если на момент заключения договора размер цены еще не известен и ее состав.

Подробнее см. Разные варианты оплаты работ: преимущества и риски для подрядчика. Если цена указывается одновременно цифрами и прописью, необходимо внимательно вычитывать условие, чтобы не было расхождений.

В другом деле ФАС Северо-Западного округа признал неправомерными действия банка по списанию со счета клиента денежных средств по его платежному поручению, в котором суммы, указанные цифрами и прописью, различались.

Цену можно определить и путем составления сметы ст. Заказчик может через суд оспорить условие о выплате гонорара успеха или просто отказаться от его исполнения.

Судом это условие будет признано ничтожным, а оплатить заказчику придется лишь сумму с учетом фактически совершенных исполнителем действий ст.

Если стороны в акте приема работ или дополнительном соглашении согласовали конкретную сумму вознаграждения и порядок оплаты, то она должна быть выплачена исполнителю.

Также в договоре можно предусмотреть возмещение расходов исполнителя, которые он понесет при исполнении обязательств ст. Выгодно предусмотреть в договоре право исполнителя на одностороннее изменение цены услуг п.

В случае ее повышения заказчик должен будет оплатить новую цену.

Причем это право исполнителя может быть как привязанным к какому-либо событию например, увеличение стоимости материалов , так и совершенно ни с чем не связанным.

При этом в договоре необходимо указать, что исполнитель изменяет действующие цены с условием о предварительном уведомлении заказчика, например, в срок за 15—20 дней. Если право исполнителя на одностороннее изменение цены услуг не будет включено в договор, то порядок ее изменения будет зависеть от того, является ли она твердой или приблизительной как и в договоре подряда.

Тема: Бухгалтерский учет. Оплата услуг 1. Совет Если цена указывается одновременно цифрами и прописью, необходимо внимательно вычитывать условие, чтобы не было расхождений.

Это может привести к невозможности установить действительную волю сторон.

Совет Если стороны в акте приема работ или дополнительном соглашении согласовали конкретную сумму вознаграждения и порядок оплаты, то она должна быть выплачена исполнителю.

Скачайте формы по теме: счетов 01, 03, 04, 47, 48 счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84 счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84 счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 Типовая форма N Ж Зарегистрируйтесь и продолжайте читать!

Зарегистрируйтесь и продолжите чтение. Регистрация займет всего полторы минуты. У меня есть пароль. Пожалуйста, проверьте почту Ввести. Введите логин. Войти или. Ваша персональная подборка. Статьи по теме в электронном журнале. Будьте в курсе! Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

Меню Темы. Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет — установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.

Договор оказания услуг

Договор возмездного оказания услуг регулируется Гражданским кодексом. Заключать подобное соглашение компания может с другой компанией или ИП. А также — с простым физлицом или самозанятым. Трудовой кодекс тут не при чем.

Договор возмездного оказания услуг. Образец

Порядок расчетов по договору оказания услуг определяется сторонами в соответствующем его пункте. О том, какие бывают способы расчета и как их лучше отобразить в договоре, вы узнаете далее из статьи. Согласно п.

Порядок и сроки оплаты определяются сторонами в договоре об оказании услуг п.

При этом, как разъяснил Конституционный суд России в постановлении от Например, оплата за юридические услуги не может зависеть от того, какое будет принято решение суда в результате оказания таких услуг.

Договор взаимного оказания услуг – образец

Это, например, монтаж оборудования, строительство дома или прокладка сетей. Все еще немножечко сложнее. Поэтому иногда возникает путаница. Например, ремонт автомобиля можно оформить договором подряда или договором оказания услуг.

Акт приема-передачи. При подряде стороны подписывают акт после того, как подрядчик завершит работу. Исполнение договора. Вот как составить договор возмездного оказания услуг. Составляем договор.

Часто возникают споры, что конкретно должен был сделать исполнитель.

Договор на оказание услуг: условия, порядок заключения и расторжения

Материал из бизнес-википедии Executive. Еще публикаций по управлению персоналом — на других страницах портала. Оказать услуги, предусмотренные п. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, не допускать порчи и ухудшения указанного имущества.

Вариант: для оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе привлечь третьих лиц. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения привлеченными третьими лицами своих обязательств.

Как было отмечено в предыдущем ответе, приведенное условие не противоречит нормам гражданского законодательства и часто встречается в гражданском обороте.

Услуги, согласно ст. Сделки, связанные с оказанием на возмездной основе услуг, регулируются положениями гл.

Как заключить договор возмездного оказания услуг

Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т.

К договору на оказание возмездных платных услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме.

Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте. Договор оказания услуг года: скачайте образец бланка для заполнения в Word и PDF.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн? С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Порядок расчетов по договору оказания услуг

.

.

.

Источник: https://vip-autocenter.ru/bankovskoe-pravo/poryadok-raschetov-po-dogovoru-okazaniya-uslug-primer.php

Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Порядок расчетов по договору оказания услуг пример

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы  в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д. 

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания  акта приемки-сдачи выполненных работ.

Как заполнять договор оказания услуг?

 В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
  • Права и обязанности заказчика и исполнителя
  • Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  • Информацию об ответственности сторон.
  • Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других
документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими  юридическими лицами, действующий в 2018 году:

  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в Word.
  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(2 , 4,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://kub-24.ru/dogovor-okazaniya-uslug/

Образец договора возмездного оказания услуг

Порядок расчетов по договору оказания услуг пример

Юридические услуги по составлению документации

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК РФ). Образец договора возмездного оказания услуг можно скачать здесь или в конце страницы.

Образец договора возмездного оказания услуг

г. ________________                                                                         «___»________ ____ г.

______________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

Предмет договора(Образец договора возмездного оказания услуг)

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, перечисленные в Приложении N 1 к Договору «Перечень оказываемых услуг» (далее — Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Исполнитель (выбрать нужное)

  • обязуется оказать Услуги лично.
  • вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика.

1.3. Сроки оказания Услуг определены в Перечне оказываемых услуг (Приложение N 1).

1.4. Услуги оказываются ________________________ (местонахождение Стороны или объекта, в отношении которого оказываются услуги, иное).

Порядок оказания услуг(Образец договора возмездного оказания услуг)

2.1. Качество услуг и их результата должно соответствовать следующим обязательным требованиям: ______________________________________.

2.2. По направляемому электронной почтой запросу Исполнителя о получении информации, документов, дополнительных материалов и (или) оборудования Заказчик в срок не позднее ___ (_______) рабочих дней с момента доставки сообщения дает соответствующие разъяснения, информацию, документы, материалы и (или) оборудование по форме, указанной Исполнителем в запросе.

2.3. В случае предоставления Заказчиком документов, материалов и (или) оборудования Исполнитель обязан обеспечить их сохранность. Исполнитель возвращает Заказчику оставшиеся материалы и (или) оборудование с учетом нормального износа с Актом приемки-сдачи оказанных услуг или с односторонним Актом приемки-сдачи оказанных услуг.

2.4. Заказчик вправе проверять ход оказания услуг по Договору. В этих целях Заказчик:

  • запрашивает соответствующую информацию в устной или письменной форме, в том числе путем направления Исполнителю сообщения по электронной почте. Исполнитель в срок не позднее __ (__________) рабочих дней предоставляет Заказчику в устной или письменной форме отчет о ходе оказания услуг;
  • осуществляет контроль за ходом оказания услуг. Исполнитель обязан обеспечить соответствующий доступ Заказчику и не препятствовать проведению контроля.

Порядок сдачи и приемки услуг(Образец договора возмездного оказания услуг)

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах по форме, согласованной в Приложении N 2.

3.2. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

3.3. Акт об оказании услуг составляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к оформлению первичных учетных документов.

3.4. Акт приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель составляет и подписывает в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее ______ (______) рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг.

3.5. В течение _____ (________) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.6. В случае наличия недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате Заказчик согласно ст. 723 ГК РФ вправе (выбрать нужное)

  • потребовать безвозмездного устранения Исполнителем таких недостатков в течение _____ (______) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.
  • потребовать соразмерного уменьшения стоимости услуг Исполнителя.
  • устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение.

3.7. После исправления недостатков Исполнитель составляет повторный Акт приемки-сдачи оказанных услуг, который подлежит рассмотрению, подписанию и направлению Заказчиком в установленном порядке.

3.8. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель по истечении _______ (________) рабочих дней с момента окончания последнего дня срока, установленного для рассмотрения, подписания и направления этого документа, вправе составить односторонний Акт приемки-сдачи оказанных услуг.

С момента оформления данного акта услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий и замечаний и подлежат оплате на основании такого документа.

Исполнитель в срок не позднее ____ (__________) рабочих дней с момента составления одностороннего Акта приемки-сдачи оказанных услуг обязан направить его копию Заказчику.

Цена и порядок расчета(Образец договора возмездного оказания услуг)

4.1. Общая стоимость Услуг составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб.

4.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке (выбрать нужное/возможно установление иного порядка оплаты)

  • до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная оплата).
  • в течение _____ (__________) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных Услуг или с момента составления одностороннего Акта приемки-сдачи оказанных Услуг в случаях, предусмотренных Договором.
  • часть стоимости Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает до начала оказания Исполнителем услуг (предварительная оплата), оставшуюся часть стоимости Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг или с момента составления одностороннего Акта приемки-сдачи оказанных Услуг в случаях, предусмотренных Договором.

4.3. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.

4.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

Ответственность сторон(Образец договора возмездного оказания услуг)

5.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пеней) в размере _____ (__________) процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере _____ (__________) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Обстоятельства непреодолимой силы(Образец договора возмездного оказания услуг)

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ (__________) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора(Образец договора возмездного оказания услуг)

7.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Разрешение споров(Образец договора возмездного оказания услуг)

8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

  • заказным письмом с уведомлением о вручении;
  • курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.

Претензия считается доставленной, если она:

  • поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
  • доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.

8.3.

К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение ___ (_____) рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ.

Заключительные положения (Образец договора возмездного оказания услуг)

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.4. К Договору прилагаются:

  • Перечень оказываемых услуг (Приложение N 1);
  • Акт приемки-сдачи оказанных услуг (Приложение N 2);
  • ________________________________.

Образцы договора возмездного оказания услуг

Источник: http://konra.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%B4-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/

Порядок расчетов в договоре оказания услуг

Порядок расчетов по договору оказания услуг пример
Бесплатная юридическая консультация:

Во все времена существовала отдельная сфера оказания услуг. Сейчас, когда практически за все оказываемые услуги нужно платить, этот вопрос приобрел правовую основу.

Трудовой договор на оказание услуг – это инструмент регуляции коммерческих интересов двух заинтересованных сторон. Юридическая сторона вопроса обоснована и расписана в кодексе для граждан РФ.

Договор оказания услуг согласно законодательству

Согласно нормам, которые прописаны в гражданском кодексе РФ – это соглашение между двумя сторонами об оказании определенного вида услуг, которое имеет юридическую силу. Взятые участвующими сторонами обязательства строго фиксируются в документе. Благодаря этой процедуре разрешаются все спорные моменты.

Особенности, условия и отличия от других видов договоров

Этот документ отличается от других договоров такими особенностями:

  • результат взаимодействия сторон не несет материальной ценности;
  • договор не предусматривает вовлечения третьих лиц, хотя в некоторых случаях это допустимо и дополнительно обговаривается при составлении документа;
  • работник и заказчик могут расторгнуть договор, возместив расходы той стороне, которая оказалась пострадавшей.

Стороны и форма договора на оказание услуг

Трудовой договор на оказание услуг подписывается между двумя сторонами.

Бесплатная юридическая консультация:

Участниками процедуры являются

  • заказчик – тот, которому оказывают определенные услуги;
  • исполнитель – тот, который оказывает определенного рода услуги.

Форма такого соглашения должна включать следующие пункты:

  • характер услуг и требования к качеству их выполнения;
  • где и каким образом будет происходить оказание помощи;
  • конкретная цена и оплата выполненной интеллектуальной работы;
  • ответственность сторон за нарушение соглашение;
  • возможность привлечения третьих лиц;
  • дополнительная информация.

Соглашение заполняется и подписывается на стандартизированном бланке. Возможно заключение договоренности в устной форме, если стоимость интеллектуальной помощи не превышаетрублей.

С кем подписывается подобное соглашение

В законе и нормативных актах нет строгих требований к субъектам, которые заключают такие договора.

Трудовой договор на оказание услуг может подписываться между:

Бесплатная юридическая консультация:

  • Юридическими и физическими лицами.
  • Индивидуальными предпринимателями и организациями.
  • Простыми гражданами.

Все участники соглашения имеют равные права и законные гарантии.

Классификация соглашений и их особенности

Все трудовые договора об оказании услуг делятся на такие виды:

  • Соглашение о безвозмездных услугах.

Заключается на стандартном бланке. Выполнение услуг на безоплатной основе обязательно прописывается в документе.

  • Соглашение об оказании услуг с коммерческой оплатой.

Трудовой договор возмездного оказания услуг содержит ряд определенных пунктов. Есть перечень информативных блоков, которые обязательно должны присутствовать в документе.

Скачать бланк типового договора возмездного оказания услуг

ВАЖНО! Если в документе не указана стоимость услуг, это не делает соглашение безоплатным. При обращении в суд с заказчика может быть принудительно стянута стоимость оказанных услуг.

Бесплатная юридическая консультация:

В зависимости от вида оказываемых услуг, заключаются договора на:

  • Образование.
  • Медицинское обслуживание.
  • Предоставление связи.
  • Охрану и безопасность объектов и субъектов.
  • Услуги коммунальных предприятий.
  • Юридические и консультативные услуги.
  • Аудиторскую деятельность.

На многих предприятиях подписывают трудовой договор на юридические услуги вместо трудового соглашения.

Требования к правильному оформлению документа

Оформление договора о предоставлении услуг включает в себя следующие пункты:

  1. Сверху указывается географическое место подписания документа, заказчик и исполнитель.
  2. Далее расписывается предмет договора – вид услуги, которые предоставляется, сроки и обязательства.
  3. Фиксируются права и обязанности договаривающихся сторон.
  4. Расписывается процесс и последовательность оказания услуги.
  5. Фиксируется оплата услуги и порядок расчета.
  6. Указывается ответственность сторон за нарушение, какого либо пункта соглашения, а также форс-мажорные обстоятельства.
  7. Расписываются условия изменения или расторжения соглашения, порядок решения спорных вопросов.
  8. Вписываются дополнительные и заключительные моменты
  9. Заполняются реквизиты, ставятся печати и подписи.

В Гражданском кодексе РФ регулируются такие моменты, как разрыв договора по соглашению сторон или односторонний отказ.

Часто односторонний разрыв договора со стороны заказчика или исполнителя рассматривается в судебном порядке. Там выносится решение о мотивированном или немотивированном отказе, а также сторону, которая должна выполнить обязательства и покрыть убытки.

Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://ooo-zakon.ru/trudovoe-pravo/tipovoj-dogovor-na-okazanie-uslug/

Порядок расчетов по договору оказания услуг пример

К существенным условиям договора оказания услуг относятся условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ), т.е.:

  1. Предмет договора возмездного оказания услуг (согласно ст. ст. 432, 703, 779 Гражданского кодекса РФ) являются конкретные услуги, поэтому из договора должно быть ясно — какие услуги будут оказываться.

Источник: http://xoxr72.ru/porjadok-raschetov-v-dogovore-okazanija-uslug/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.