+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на шеф монтаж оборудования образец

Содержание

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк – Юридический помощник

Договор на шеф монтаж оборудования образец

Монтажные работы осуществляются силами специалистов Заказчика под руководством представителя Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своим монтажным персоналом указаний персонала Исполнителя. 6.2.

После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме. 6.3. Проверка проводится при участии представителей Заказчика.

Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя по данному Договору в отношении Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является Акт сдачи-приемки Услуг по Договору, который подписывают уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика по окончанию успешного проведения проверки.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика. 1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. 2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей. 2.3.

Важно

Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

Договор шеф-монтажа образец Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.8.4.

Образец договора шеф монтажа 120307

Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора. 7.3.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны «Акт выполнения шеф-монтажных работ» для оформления и подписания их стороной Заказчика.
2.8 Заказчик обязуется: 2.8.1.

Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.2.8.2. Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.

Образец договора на шеф монтаж

Если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки из-за значительных функциональных недостатков, возникших по вине Исполнителя, он в течение календарных дней направляет Исполнителю письменное обоснование отказа. Затем составляется Акт функциональных недостатков. Конкретный срок устранения недостатков будет зависеть от сложности недостатков и будет согласован одновременно с Актом функциональных недостатков.

Образец договора на шеф монтаж Результат Услуг прошел процедуру приемки, и обязательства Исполнителя по оказанию Услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг по договору, в соответствии с Договором, а также с даты начала коммерческой эксплуатации Оборудования Заказчиком. 7. ГАРАНТИИ 7.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг в течение гарантийного срока, установленного в настоящем Договоре.7.2.

В случае обнаружения в ходе гарантийного срока каких-либо скрытых недостатков результата оказанных Услуг по настоящему Договору, которые не могли быть обнаружены Заказчиком в ходе приемки результата Услуг, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить данные недостатки за свой счет до полного восстановления функционирования Оборудования. Максимальный срок устранения недостатков – не более дней с момента их обнаружения.

Внимание

Предъявление Заказчиком иных требований в связи с недостатками Услуг исключается. 7.4. Любые требования, связанные с недостатками результатов Услуг, могут быть предъявлены Заказчиком только, если они были обнаружены исключительно в течение гарантийного срока, установленного настоящей статьей.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1.

Договор шеф монтажа

Оплата дополнительных работ по договору производится Заказчиком в размере и в срок, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему договору. 2.

6 Оплата работ в полном объеме производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения шеф-монтажных работ, и счета-фактуры. 2.

7 Подрядчик обязуется: 2.7.1. Выполнять предусмотренные настоящим Договором шефмонтажные работы, перечень работ приведен в приложении Б.

2.7.2 Своевременно сдать Заказчику надлежаще выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. 2.7.3. Передать заказчику документы, подтверждающие качество произведенных шеф-монтажных работ, перечень документов приведен в приложении В. 2.7.4.

Договор на шеф-монтаж

Выполнять предусмотренные настоящим Договором шефмонтажные работы, перечень работ приведен в приложении Б.2.7.2 Своевременно сдать Заказчику надлежаще выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. 2.7.3. Передать заказчику документы, подтверждающие качество произведенных шеф-монтажных работ, перечень документов приведен в приложении В.

Образец договора шеф монтажа 120307 Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А. 2.2.

В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.2.3.

Незначительные дефекты, которые не влияют на работоспособность Оборудования и не препятствуют его использованию по назначению, не могут служить причиной неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки.

Данные незначительные дефекты должны быть зафиксированы в Приложении к Акту сдачи-приемки и устранены Исполнителем в сроки, оговоренные в этом Приложении, но не позднее месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг. 6.4.

Если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки из-за значительных функциональных недостатков, возникших по вине Исполнителя, он в течение календарных дней направляет Исполнителю письменное обоснование отказа. Затем составляется Акт функциональных недостатков.

Конкретный срок устранения недостатков будет зависеть от сложности недостатков и будет согласован одновременно с Актом функциональных недостатков.

Кроме всего прочего Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере % стоимости работ по шеф-монтажу в случае нарушений, указанных в настоящем пункте Договора. 9. ФОРС-МАЖОР 9.1.

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны по данному Договору частично или полностью освобождаются от ответственности за нарушение договорных обязательств. 9.2.

Под форс-мажором понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые произошли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь ниже перечисленными обстоятельствами: война, пожар, революция, забастовка, природные катастрофы и др. 9.3. Если время действия форс-мажора не превышает месяцев, то Стороны должны придерживаться условий Договора, при этом сроки выполнения Услуг и сроки оплаты продлеваются на срок действия форс-мажора.

Договор на шеф монтажные работы образец

  • Договор на шеф-монтажные работы образец бланк
  • Образец договора на шеф монтаж
  • Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования
  • Договор на шеф-монтаж
  • Образец договора шеф монтажа 120307
  • Договор шеф монтажа
  • Договор шеф-монтажа оборудования
  • Договор шеф-монтажа образец
  • Договор на оказание услуг шеф монтажа

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк Важно Незначительные дефекты, которые не влияют на работоспособность Оборудования и не препятствуют его использованию по назначению, не могут служить причиной неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки. Данные незначительные дефекты должны быть зафиксированы в Приложении к Акту сдачи-приемки и устранены Исполнителем в сроки, оговоренные в этом Приложении, но не позднее месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг. 6.4.

Договор на шеф-монтажные работы образец

В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок. 3.

3 Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке. 3.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до . .201 г.

Источник: http://lcbg.ru/dogovor-na-shef-montazh-oborudovaniya-obrazets/

Договор шеф монтажных и пусконаладочных работ

Настоящим стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из настоящего Договора или споров, касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на рассмотрение в постоянно действующий Третейский суд при «Транснефть». Стороны, передавая спор на рассмотрение в Третейский суд при «Транснефть», добровольно и полностью принимают условия и порядок рассмотрения экономических споров, которые определены в Положении о Третейском суде при «Транснефть». Решения Третейского суда при «Транснефть» являются окончательными. 12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 12.8. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Любое предприятие сталкивается с необходимостью установки нового оборудования или замены устаревшего. Это могут быть как основные производственные линии, так и вспомогательные системы, например, вентиляции или водоснабжения.

Для нормального функционирования оборудования установка должна производиться квалифицированными специалистами.

Предприятия-изготовители различных линий и систем, как правило, предлагают свои услуги по монтажу, подключению, пробному запуску оборудования, обучению наладчиков или других специалистов. Весь перечень услуг оговаривается в договоре.

Что касается линий воздухообмена, можно заказать монтаж инженерных систем вентиляции на сайте http://tdhvac.ru/. Установка оборудования выполняется посредством шеф-монтажных и пусконаладочных работ в зависимости от пожеланий заказчика.

6. обязательства заказчика

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.

Что такое шеф монтажные и пусконаладочные работы

Заказчик обязан предоставить охраняемое помещение для хранения материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика. 6.4. Заказчик обязан обеспечить своевременное поступление в адрес Подрядчика оригиналов документов в соответствии с п. 4.3 и п. 4.5 настоящего договора. 6.5.

Заказчик обязан предоставить акт сверки расчетов в течение 10 (десяти) дней с даты исполнения договора.
6.6.

При проведении работ на объекте Заказчика, эксплуатирующемся вахтовым методом, обеспечить доставку специалистов Подрядчика от места сбора персонала вахты до объекта проведения работ и обратно после выполнения работ спецтранспортом (вертолет, паром, катер, болотоход и т. д.). 7. Ответственность сторон 7.1.

Форма договора на шеф монтажные работы образец

В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок. 3.3 Споры, возникшие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия, рассматриваются в арбитражном суде РФ в установленном порядке. 3.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до . .201 г.

Образец договора на шефмонтаж станков или прессов оборудования перечень работ

В случае приостановки работ по вине Покупателя на срок более Покупатель выплачивает штраф в размере % от суммы договора.8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ8.1.

Все поправки и дополнения к данному договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями сторон.

В случае оформления заказа Покупателя стороны допускают обмен факсовыми сообщениями, при этом все условия, урегулированные таким путем, считаются действительными и обязательными для обеих сторон.8.2.

Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законодательством порядке в .8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его подписания.8.4. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам.9.

Источник: https://solboard.ru/dogovor-na-shef-montazhnye-raboty-obrazec-blank.html

Скачать бесплатно образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt – шаблон 2018

Договор на шеф монтаж оборудования образец

Консультация юриста
БЕСПЛАТНО
Позвонить: +7 (499) 408-21-03

Образец договора шеф-монтажа – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора шеф-монтажа являются Заказчик и Исполнитель.

Тараскин Иван Сергеевич (11 лет стажа) Профессиональные направления: Юрист, составит образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt в Москве Специалист высокого класса, более 10 лет занимается договорной работой. Знает все подвоные камни, нюансы, риски. Профессионально составит договор любой сложности. тел. +7 (499) 408-21-03

Сергеев Александр Геннадиевич (10 лет стажа) Профессиональные направления: Адвокат, составит образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt в Москве Высоквалифицированный юрист, профессионально занимается составлением любых договоров. Проводит аудит договорной работы на предприятиях. Ведет договорную работу на аутсорсинге. тел. +7 (499) 408-21-03

Чужанов Кирилл Леонидович (стаж 8 лет) Профессиональные направления: Юрист составляет образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt Первокласный юрист. Разбирается в тонкостях законодательства, знает подводные камни, что позволяет ему находить решения в сложных юридических вопросах. тел. +7 (499) 408-21-03

ДОГОВОР
шеф-монтажа

г. ________________________ «__»____________ 20_г.

«Заказчик» ___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, и
«Исполнитель» ___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, подписали этот договор на таких условиях.

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на платной основе провести монтаж и ввод в эксплуатацию следующего оборудования: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________.

2. Работы, предусмотренные п. 1 данного договора, будут проводиться по адресу: _____________
___________________________________________________________________________. Заказчик для выполнения работ обязуется обеспечить персоналу Исполнителя беспрепятственный доступ на объект.

3. Исполнитель обязуется выполнить предусмотренные договором работы в срок до «___»______________ 20_г. При невозможности закончить работы по независящим от Исполнителя причинам, последний обязуется заблаговременно письменно уведомить об этом Заказчика.

4. Стоимость работ, предусмотренных данным договором, составляет ____________ рублей. Указанную сумму Заказчик перечисляет Исполнителю на таких условиях: _____________________________________. За нарушение сроков расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ____________________.

5. Окончание всех работ оформляется актом приема-передачи выполненных работ. Стороны его подписывают по следующей процедуре: _____________________________________________
______________________________________________________________________________.

6. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. В случае выявления Заказчиком недостатков, Исполнитель обязуется их устранить за свой счет в течение ________ дней. Кроме того, Исполнитель возмещает Заказчику нанесенные убытки.

7. Данный договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»___________ 20_г.

Досрочное расторжение договора разрешается в следующих ситуациях: _____________________
_____________________________________________________________________________.

В случае досрочного прекращения взаимоотношений на стороны возлагаются такие обязательства:_________________________________________________________________.

8. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, для Заказчика и Исполнителя.

Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Юридическая помощь в Москве

Столичная юридическая служба «Социальные юристы» – это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).

Ключевые моменты нашей работы:

  • Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
  • Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
  • Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Юридическая помощь и консультация юриста

Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» – это один из главных принципов нашей компании.

Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.

: +7 (499) 408-21-03, +7 (499) 408-46-03

Направления нашей деятельности

Наши преимущества

Мы профессионалы

Работаем быстро и качественно

Приемлемая стоимость услуг

Нам доверяют

95% выигранных дел

МЫ НАХОДИМСЯ В ЮЗАО Г. МОСКВЫ, РЯДОМ СО СТ.М. “АКАДЕМИЧЕСКАЯ”.

УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д.3, ОФ.111

ТЕЛ.: +7 (499) 408-21-03, +7 (499) 408-46-03 Прием в офисе ежедневно с 7:00 до 21:00, по

предварительной записи

“Социальные юристы” всегда готовы прийти к вам на помощь.

Источник: http://SocUristy.ru/dogovory/obrazets-dogovora-shef-montazha-v-formate-doc-pdf-txt/

Шеф монтаж договор

Договор на шеф монтаж оборудования образец

СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 2.1. Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет руб., в том числе НДС 18% — руб.

В случае разночтений между Договором и Приложениями, преобладающим действием будут обладать условия настоящего Договора.

При обнаружении недостатков, в период гарантийной эксплуатации по проведенным пуско-наладочным работам, Заказчик обязан письменно (по факсу) информировать Подрядчика в срок 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатка.

При оформлении уведомления, Заказчик обязан предоставить подробное, полное, недвусмысленное и не противоречивое описание выявленного дефекта.

Договор поставки и шеф монтажа оборудования образец

Срок начала работ сообщается Исполнителем Заказчику доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.) не позднее, чем за 2 суток до начала работ по шефмонтажу.

Заказчик не позднее, чем за одни сутки извещает Исполнителя доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта и т.д.) о готовности принять специалиста Исполнителя на участке для завершения исполнения договорных обязательств.

Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы.

Все поправки и дополнения к данному договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Под форс-мажором понимаются чрезвычайные обстоятельства, которые произошли после подписания Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь ниже перечисленными обстоятельствами: война, пожар, революция, забастовка, природные катастрофы и др.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Монтажные работы осуществляются силами специалистов Заказчика под руководством представителя Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своим монтажным персоналом указаний персонала Исполнителя.

При этом их много а Вы один, у них сроки и Вы должны, плюс целый этаж юристов, готовых по первому свистку кураторов управления капитального строительства доказать Вашему юридическому консультанту что Вы не правы с вытекающими последствиями.

За 5 (пять) дней до начала монтажных работ Подрядчик выдает Заказчику подробное письменное предписание по подготовке производственных помещений к монтажу.

Кто должен заключать договора на монтаж при шеф

Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ.

Высокое качество работы таких специалистов позволяет существенно снизить все риски и ошибки при монтаже и установке оборудования, а также выявить все имеющиеся неполадки до того, как оборудование начнет эксплуатироваться, что позволит не допустить простой оборудования. Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы.

Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

Высокое качество работы таких специалистов позволяет существенно снизить все риски и ошибки при монтаже и установке оборудования, а также выявить все имеющиеся неполадки до того, как оборудование начнет эксплуатироваться, что позволит не допустить простой оборудования. Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы.

При нарушении не по вине Заказчика сроков выполнения работ, и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере % от общей стоимости Заказа. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.

Заказчик обязан предоставить охраняемое помещение для хранения материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика. 6.4. Заказчик обязан обеспечить своевременное поступление в адрес Подрядчика оригиналов документов в соответствии с п. 4.3 и п. 4.5 настоящего договора. 6.5.

Договор на шеф-монтажные работы

Ниже расположен типовой бланк и образец договора на шеф-монтажные работы, вариант которого можно скачать бесплатно. Шефмонтажные работы — это мероприятия, в ходе которых поставщик принимает на себя определенные обязанности.

Один экземпляр акта Вы забираете себе в исполнительную документацию ИД и желательно отсканировать в цвете о отправить в свой электронный системный архив. А когда энергетики начнут права качать, а они обязательно начнут: достали акт из кармана — Ваша подпись? — и сразу ни какого шума. Тихо.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. . Такое понятие как шеф-монтажные работы нормативными документами не зафиксировано.

Договор на шеф монтаж оборудования

По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчикана объекте по адресу _________________________________________________________________________________шеф-монтажные: а Заказчик принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость. 2. СТОИМОСТЬ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 2.2.

Проверка проводится при участии представителей Заказчика.

Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя по данному Договору в отношении Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является Акт сдачи-приемки Услуг по Договору, который подписывают уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика по окончанию успешного проведения проверки.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до . .201 г.

Источник: https://usikitv.ru/oformlenie-dokumentov/6553-shef-montazh-dogovor.html

Договор шеф монтажа оборудования

Договор на шеф монтаж оборудования образец

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ. 5.3. Заказчик обязан за дней до начала выполнения монтажных работ письменно сообщить Исполнителю о планируемой дате начала Работ.

5.4. Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ. 5.5. В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании.

В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. 6. ПРИЕМКА 6.1.если Инфо

Заказчик

Образец договора подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

> > > , заключаемый между юридическими и физическими лицами ДОГОВОР ПОДРЯДАпо шеф-монтажу и пуско-наладке оборудованияг.

_______________«____» ______________ 2019 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.

Договор на шеф монтаж оборудования образец

/ / 27.04.

2019 313 Views Особенности договора на шеф-монтажные работы При проведении работ по шеф-монтажу вся процедура монтажа оборудования и систем осуществляется заказчиком либо подрядной организацией, но техническое руководство и наблюдение за данным процессом осуществляет предприятие-поставщик данного оборудования или систем. Предприятие-поставщик консультирует, выезжает на место проведения работ. Такая особенность договора свидетельствует о том, что возникающие риски и ошибки по установке, монтажу и дальнейшей эксплуатации такого оборудования или систем организация-заказчик берет на себя.

Заказчику необходимо серьезно отнестись к подбору специалистов, производящих шеф-монтажные работы. Взаиморасчет при досрочном прекращении действия Договора осуществляется Сторонами в течение банковских дней с даты уведомления о прекращении Договора.

Договор на шеф монтаж оборудования образец

Договор на шеф монтаж оборудования образец

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор на шеф монтаж оборудования образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Уплаченный Заказчиком аванс соответственно частично или полностью возвращается Исполнителем в случае, если на момент расторжения Договора Услуги были выполнены на сумму, меньшую суммы уплаченного аванса.

Оформление документов при шеф монтаж оборудования иностранной организацией отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 4.6. настоящего Договора. 2.4.

Договор на выполнение шефмонтажных работ (Образец)

При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до . .201 г.

Договора между Сторонами № от « » 2017 года (Спецификация №1 от « » 2017 года) Поставщик передает, а Покупатель принимает Товар следующего ассортимента и количества: № п/п Наименование товара № (ТТН / Торг-12) Количество поставленного Поставщиком товара по (ТТН / Торг-12) Количество принятого товара Покупателем 1 2 3 Итого: При осмотре поступившего товара установлено: 1.

Обеспечивает своевременное прибытие своих специалистов с необходимым оборудованием и инструментом для выполнения работ (после поступления денежных средств на счет Подрядчика и получения письменного уведомления от Заказчика о готовности к проведению работ).

Выдача рекомендаций по дальнейшему использованию НТГ и проведения доработок теплового пункта Заказчика.

Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги.

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ.

К концу пусконаладочных работ вентоборудования «хотелки» всех технических служб, которые обязаны принять оборудование в эксплуатацию, обязательно будут расти.

Наша компания оказывает услуги по шеф-монтажу оборудования. Состав этих услуг индивидуален для каждого отдельного проекта и тщательно согласовывается с заказчиком на стадии составления договора.

Калькуляция производимых работ № п/п Трудозатраты, чел. час Стоимость нормо-часа, руб./чел. час Стоимость производимых работ, без НДС, руб. 1 НДС: ИТОГО: Итого трудозатраты составляют человеко-часов, полная стоимость производимых работ составляет ( ) руб. коп., в том числе НДС 18% ( ) руб. коп.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

ДОГОВОР №________________ на шефмонтаж оборудования для устройства наружной канализации г. Москва «___» _______________ 2009 г. Компания Элтикон выполняет полный комплекс монтажных, пусконаладочных работ и сервисных услуг по обслуживанию оборудования в строительной и перерабатывающей отраслях.

Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре.1.3. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг. 1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.1.5.

ВАЖНО! Ваша подпись должна быть последней, пусть монтажники, а не Вы долго и нудно объясняют энергетикам правильность подключения, иначе потом Вы будете бегать за энергетиками. Один экземпляр акта Вы забираете себе в исполнительную документацию ИД и желательно отсканировать в цвете о отправить в свой электронный системный архив.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора.

Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора.

Передать заказчику документы, подтверждающие качество произведенных шеф-монтажных работ, перечень документов приведен в приложении В. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.

Шеф монтаж Договор № от . .201 г. на шеф – монтажные работы г. Москва , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Об утверждении Правил о договорах подряда на капитальное строительство

Цена пуско-наладочных работ составляет _____________________ рублей, в том числе НДС _____________________________________________ рублей.

Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя по данному Договору в отношении Услуг, указанных в Приложении №1 к Договору, является Акт сдачи-приемки Услуг по Договору, который подписывают уполномоченные представители Исполнителя и Заказчика по окончанию успешного проведения проверки.

Проверка правильности вращения двигателя теплогенератора, изменение направления вращения при необходимости.

Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту – Услуги. Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

Все операции отточены до мелочей, персонал готов к непредвиденным ситуациям и неисправностям. Монтажные работы. Наладочные работы.

Виды и объем выполняемых работ Стороны согласовывают в Приложении №1 к настоящему Договору. Приложение подписывается обеими сторонами одновременно с Договором, и является его неотъемлемой частью.

Результат Услуг прошел процедуру приемки, и обязательства Исполнителя по оказанию Услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг по договору, в соответствии с Договором, а также с даты начала коммерческой эксплуатации Оборудования Заказчиком.

Что такое шеф-монтажные работы?

Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг в течение гарантийного срока, установленного в настоящем Договоре.

При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов.

В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

Заказчик письменно уведомит Исполнителя за календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг.

Договор на монтаж оборудования (образец)

Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора.

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ. 5.3.

Москва , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета.

Как заключать контракты с крупными компаниями

Заказчик поручает Подрядчику провести Шеф-монтажные работы (адрес объекта) ______________ насосов-теплогенераторов типа «НТГ» в тепловом пункте ___________________ Заказчика.

Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки за все время несанкционированного перерыва в оказании Заказчиком или третьими лицами услуг, возникшего в результате выполнения работ. 8.7.

В отличие от шеф-монтажных оно имеется в СНиП 3.05.

05-84: Шеф-монтажные проводимые уполномоченными организациями нивелирует многие трудности организационного и технического характера, которые неизбежно возникают при монтаже нового, незнакомого персоналу оборудования. Тел: +7 (812) 369-18-19, +7 (981) 710-02-39 Под управлением специалистов работники заказчика выполняют весь комплекс монтажа.

Источник: https://gresovskiy.ru/dolgovye-spory/12749-dogovor-na-shef-montazh-oborudovaniya-obrazec.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.