+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на поставку наружней рекламы

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Договор на поставку наружней рекламы
Тип документа: Договор на оказание услугДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 11,8 кб

Рекламодатель и Рекламист заключают данный договор при возникновении необходимости в монтаже и установке наружной рекламы.

В Договоре четко прописываются обязанности Рекламиста, в которые входит разработка рекламных материалов, монтаж конструкции, на которой будет представлена реклама, установка освещения, подбор локации для расположения рекламного носителя Заказчика.

Права и обязанности сторон договора

В Договоре обязательно должен быть перечислен весь пакет документов, который Рекламист предоставляет Рекламодателю с целью обеспечения контроля над рабочим процессом и затратами на работу.

В договоре Рекламодатель обязан четко прописать сроки изготовления Рекламы, а также условия и сроки оплаты выполненных работ. Также в договоре должен быть указан срок, в течение которого Рекламодатель имеет право рассмотреть готовый заказ с целью его утверждения либо отказа.

Согласно договору Рекламодатель имеет право следить за процессом выполнения работ Рекламистом.

Особенности установленных сроков действия договора

В разделе договора № 4 четко оговаривается срок действия договора, включая продолжительность каждого из этапов работ. Заказчик прописывает четкие временные рамки для следующих этапов:

  • разработка эскизов;
  • утверждение готовых макетов;
  • монтажа рекламных конструкций.

При условии, что Рекламодатель не доволен качеством работы и сроками ее выполнения, он может расторгнуть договор с Рекламистом.

В пункт договора № 8 стороны могут вписать форс-мажорные обстоятельства, которые могут помешать Рекламисту, сдать качественно выполненную работу в срок.

Ниже в договоре прописываются реквизиты обеих сторон. Договор подкрепляется подписями Рекламодателя и Рекламиста.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламодатель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Рекламист», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту – Рекламы) в интересах Рекламодателя.

1.2. Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до «» года.

1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до «» года.

1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом.

1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу.

1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: .

1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: .

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.

2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций.

При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.

2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы. Оплата производится на условиях в течение дней после .

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в -дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с «» года до «» года. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

  1. Разработка эскизов .
  2. Утверждение эскизов .
  3. Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

  • неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
  • качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
  • нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6. ОПЛАТА РАБОТ

6.1. Оплата работ производится Рекламодателем на условиях в сумме рублей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере % от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Рекламодатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Рекламист

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B-1

Договор на поставку наружней рекламы

Договор на поставку наружней рекламы

Согласовываются следующие промежуточные этапы:

  1. Разработка эскизов .
  2. Утверждение эскизов .
  3. Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

  • неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
  • качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
  • нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю. 5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат. 6. ОПЛАТА РАБОТ 6.1.

Внимание

При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом. 2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы. 2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы.

Оплата производится на условиях в течение дней после . 2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в -дневный срок. 3. ПРАВА СТОРОН 3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ. 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Настоящий Договор действителен с «» года до «» года.

Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: . 1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: . 1.8. Нанесение рисунка производится . 1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов. 2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций.

Инфо

Флаг расцвечивания 3,0 х 0,7 м красный (Ткань Таффета 190Т, 100% полиэстер, плотность 60 г/кв. м, гладкокрашеная, цвет красный, двойная строчка по периметру, вертикальный карман сбоку 8 см, карман сверху зашит) 56 шт 2.

Флаг расцвечивания 3,0 х 0,7 м синий (Ткань Таффета 190Т, 100% полиэстер, плотность 60 г/кв. м, гладкокрашеная, цвет синий, двойная строчка по периметру, вертикальный карман сбоку 8 см, карман сверху зашит) 56 шт 3.

Флаг расцвечивания 3,0 х 0,7 м белый (Ткань Таффета 190Т, 100% полиэстер, плотность 60 г/кв.

м, гладкокрашеная, цвет белый, двойная строчка по периметру, вертикальный карман сбоку 8 см, карман сверху зашит) 28 шт Итого: 140 Претензий по количеству, качеству и комплектности, ассортименту товара Заказчик не имеет. Передал: Принял: муниципальное автономное учреждение городского округа город Воронеж «Центр СМИ и рекламы» Директор М.

Образец договора на изготовление рекламной вывески 2018

Важно

Предъявить Подрядчику лицензию или соответствующее разрешение на рекламируемую продукцию или ее надлежащим образом заверенную копию, если рекламируемая продукция подлежат лицензированию. 2.2.2.

Оплатить работу Подрядчика в размере, порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором. 2.2.3.

В течение дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику для согласования макет рекламных материалов в электронном виде.

В случае несоблюдения Заказчиком срока, установленного настоящим пунктом, срок нахождения рекламных конструкций в рекламных местах не продлевается и не переносится. 2.2.4.

Предоставлять по требованию Подрядчика любую информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору. 2.2.5.

Рассматривать и подписывать акты выполненных работ в порядке, установленном настоящим Договором.

2.3.

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Цена договора составляет сумму в размере руб. ( рублей копеек), в т. ч. НДС 18 % — руб. ( руб. коп.).

Цена договора включает стоимость поставляемого товара, расходы на упаковку, доставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования — субсидии на иные цели. 2.2.


Оплата по договору в размере 100% производится в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты поставки товара и подписания акта приема-передачи товара, товарной накладной на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной. 2.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 3.1. Место поставки товара: передача товара в соответствии с условиями настоящего договора производится г.
Воронеж, пл. Ленина, д. 9. 3.2.

 договора по типам

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 4.3.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4.4.

В случае нарушения Подрядчиком сроков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ( ) рублей за каждый день просрочки. 4.5.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере % от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 4.6.

Цена работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций в размере ( ) рублей. 3.2.2. Цена работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций в размере ( ) рублей в месяц. 3.3. Оплата цены договора производится в следующем порядке: 3.3.1.

Аванс в размере цены работ по изготовлению и установке рекламных щитов, указанной в п. 3.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение дней с момента подписания настоящего Договора. 3.3.2. Цена работ по техническому обслуживанию, указанная в п. 3.2.2 настоящего Договора, оплачивается в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора. 4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению. 4.2.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Поставщик: Заказчик: муниципальное автономное учреждение городского округа город Воронеж «Центр СМИ и рекламы» 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, 9 Тел. 280-16-12 , Р/с 40701810720073000001 Отделение Воронеж г. Воронеж УФБП АГО г. Воронеж (МАУ «СМИиР», ) Директор М.

П. Приложение к договору поставки средств наружной рекламы разового использования для реализации программы оформления города к празднику (поставки флагов) № от « » 2015 г. Акт приема-передачи к договору поставки средств наружной рекламы разового использования для реализации программы оформления города к празднику (поставки флагов) № от « » 2015 г. г. Воронеж « » 2015 г.

Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 10.1.

Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом. 10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка. 10.3.

При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.

Москвы. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами. 11.3.

Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1. Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях. 1.2.3.

Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах. 1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1. Начало размещения: .

1.3.2. Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

Доставка товара до места поставки, указанного в п. 3.

1 настоящего договора, осуществляется Поставщиком за собственный счет. 3.3. Приемка товара производится в точном соответствии со стандартами и техническими условиями на товар. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара и товарной накладной. 3.4.

Акт приема-передачи товара к Договору в качестве приложения является неотъемлемой его частью. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 4.1 Поставщик обязан: 4.1.1. При поставке товара предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о товаре, указанном в п.

Источник: https://dtpstory.ru/dogovor-na-postavku-naruzhnej-reklamy/

В россии появился новый медиаизмеритель

Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.

Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций.

При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

– Размещение наружной рекламы сопряжено с рядом Предметом договора на установку рекламной конструкции является . ФЗ „О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ.

Или будет кто-то еще? Как нейронная сеть преобразовывает данные внутри системы? Методология открыта для рынка? Нет единства. Собственникам конструкций система дает все инструменты для учета своих поверхностей.

Это хороший сигнал. Чем больше игроков будет поддерживать автоматизацию бизнес-процессов, тем сильнее будет индустрия. Директ или EVA может дать дополнительные источники прибыли всем участникам.

Дизайн сайта – Liqium.

Договор на установку рекламной конструкции

Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя:. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах.

Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

Заказчика об окончании работ по изготовлению и установке рекламных конструкций и представить Заказчику на подписание акт выполненных работ.

Размещение наружной рекламы сопряжено с рядом сложностей юридического характера.

Нам важно знать Ваше мнение о работе нашей Компании, в том числе отдельных сотрудников. В случае нарушения Исполнителем п. В случае нарушения Заказчиком п.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих обязательств по Договору, стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, если в течение 15 дней с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, а также все споры, могущие возникнуть в связи с его исполнением, изменением или расторжением, решаются сторонами путем переговоров или в порядке, установленном законодательством РФ. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде специальными Приложениями и Протоколами, подписываемыми договаривающимися сторонами и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Решения для операторов наружной рекламы

Настоящий Договор определяет порядок изготовления Исполнителем по заданию Заказчика работ по разработке, изготовлению и монтажу наружной рекламы, а так же по разработке и изготовлению полиграфической продукции и широкоформатной печати.

После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

Договор регламентируют нормы Федерального закона от Качественно и в срок, обеспечить весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Договором и соответствующими Спецификациями, согласованными с Заказчиком и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

На сайте компании «Инаут» Вы можете скачать образец и заполнить договор на установку (монтаж) рекламной конструкции.

На странице представлена, актуальная в году, Форма договора на изготовление и установку наружной рекламы, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате.

Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.

Почему была выбрана именно такая модель участия? Наиболее существенные вклады делают крупные компании. Почему нет Яндекса, например? Что является критерием выбора поставщика данных?

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Цена договора подряда — денежная сумма, которую заказчик должен заплатить подрядчику за выполненную работу.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 10 золотых правил наружной рекламы

Источник: https://remont-kvartir-vkemerovo.ru/bankovskoe-pravo/dogovor-na-postavku-naruzhney-reklami.php

Количество посетителей за месяц

Если возникла обоснованная необходимость существенного превышения определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика.

Заказчик, не согласившийся с превышением сметы, вправе отказаться от договора, оплатив цену за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ).

При существенном изменении обстоятельств, влекущем увеличение цены работы (пункт 6 статьи 709 ГК РФ), подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а в случае отказа заказчика – расторжения договора.

Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, нарушение срока согласования макета рекламных материалов, препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обстоятельств не будет произведено в установленный срок. 2.4. По завершении работ по изготовлению рекламных материалов и установке рекламных конструкций Стороны подписывают акт выполненных работ. Ежемесячно Сторонами подписываются акты выполненных работ по техническому обслуживанию рекламных конструкций.

Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.

Исполнитель обязуется со своей стороны ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения условий настоящего Договора.

Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

Исполнитель берет на себя ответственность за соответствие изготовленных им и смонтированных рекламной продукции установленным нормам и правилам, в том числе в части оформления, производства, подготовки рекламы, и обязуется возместить Заказчику любые убытки, вызванные их не соблюдением.

Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ ремонтников Исполнителя к месту ремонта, согласовать ремонтные работы с городскими службами и обеспечить беспрепятственный подъезд спецтехники на время ремонтных работ.

ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ. 4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — рублей 10 копеек. 4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти (пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА. 5.1.

Оплатить работу Исполнителя в сроки, указанные в настоящем Договоре, и в размере, указанном в Спецификации к настоящему Договору.

Созданный в рамках действия настоящего Договора рекламный продукт может полностью или частично являться объектом авторского права. В этом случае авторские права подлежат защите в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель на возмездной основе обязуется оказать рекламные услуги по размещению рекламной информации Заказчика на Интернет портале Исполнителя в сети Интернет по адресу: _____________, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

на новости судебной практики

До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — ___ рублей 10 копеек.

В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать средства наружной рекламы разового использования (флаги) для реализации программы оформления города к празднику Заказчику, а Заказчик обязуется осмотреть средства наружной рекламы разового использования (флаги) для реализации программы оформления города к празднику, принять и оплатить их по номенклатуре, количеству и ценам, указанным в настоящем договоре, счете, счете-фактуре, акте приема-передачи, товарной накладной. 1.2. Характеристики поставляемых средств наружной рекламы разового использования (флагов) для реализации программы оформления города к празднику (далее по тексту договора — товар): № п/п Наименование товара Кол-во Ед. изм. Цена, руб., в т. ч. НДС 18 %, за 1 ед. изм. Сумма, руб., в т.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ________ включительно.

Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и по требованию одной из них с обязательным письменным уведомлением другой стороны не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

В случае, если ни одна из сторон не изъявит желание расторгнуть Договор за 30 дней до окончания его срока, он считается пролонгированным на следующий календарный год, при этом количество таких пролонгаций не ограничено.

Права и обязанности подрядчика сводятся к следующему. Подрядчик обязан выполнить по заданию заказчика определенную работу и представить ее результат заказчику. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до его приемки заказчиком.

Источник: https://poznavaymir.ru/vozvrat-tovarov/1176-dogovor-na-postavku-naruzhney-reklamy.html

Договор на поставку наружней рекламы | Адвокат онлайн

Договор на поставку наружней рекламы

Настоящий Договор определяет порядок изготовления Исполнителем по заданию Заказчика работ по разработке, изготовлению и монтажу наружной рекламы, а так же по разработке и изготовлению полиграфической продукции и широкоформатной печати.

После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ.

Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат. 6. ОПЛАТА РАБОТ 6.1.

Оплата работ производится Рекламодателем на условиях _____ _____________________________________________________________________ в сумме ________________________________________________________ руб. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1.

При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту ___% от суммы Договора за каждый день просрочки. 7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере _____% от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки. 7.3.

Договор на поставку наружней рекламы

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.

Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке, изготовлению (далее по тексту — «работы») и поставке рекламной/сувенирной продукции ____________________ (указать наименования продукции) Заказчику партиями в количестве, указанном в заказе на разработку и изготовление каждой партии продукции.

В случае, предоставления Исполнителю в целях выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору товарных знаков, дизайнов, логотипов и иных изображений, Исполнитель вправе использовать такие материалы только по указанию Заказчика. Договор регламентируют нормы Федерального закона от 18.07.95 года № 108-ФЗ » О рекламе», общие положения Гражданского кодекса РФ о договорах, нормы, регламентирующие договор подряда.

Качественно и в срок, обеспечить весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Договором и соответствующими Спецификациями, согласованными с Заказчиком и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.


Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 7.4.

Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическуюсилу, по одному для каждой из сторон. 8.

Наименование работ/услуг, стоимость, количество и сроки проведения работ, технические характеристики, адрес проведения работ, место и иные условия оказания работ/услуг (стоимость, регламент проведения работ, условия оплаты и сроки проведения работ), согласовываются сторонами в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью Договора.
Работы/услуги, выполнение которых является обязанностью Исполнителя, выполняются из его материалов, его силами и средствами.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.