+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор купли проджи дров

Содержание

Договор купли продажи дров образец

Договор купли проджи дров

Скачать образец/форму договора купли-продажи товара вы можете ниже: Скачать договор купли-продажи товара (в формате Doc, редактируется в Word) Договор купли-продажи недвижимости По этому договору одной стороной (продавцом) осуществляется передача недвижимого имущества в собственность иной стороне (покупателю). При этом покупатель принимает имущество, используя передаточный акт, далее оплачивает его.

Форма договора продажи недвижимости – простая письменная. Существенные условия – предмет, цена и перечень лиц, у которых есть право использовать жилое помещение (там же перечисляются и их права). Есть также наличие определенных требований к детализации предмета.

Например, если продается земельный участок – необходимо указание, где он расположен, его кадастровый номер, земельная категория, с какой целью он будет использован и размер его общей площади.

Основания, по которым наступает ответственность сторон по договору купли-продажи:

  1. Если товар случайно поврежден или погиб (ответственность возлагается на покупателя с того момента, как продавец ему этот товар передал).
  2. Случай эвикции – если товар у покупателя изъяло третье лицо (обладатель права собственности на этот товар). В такой ситуации продавцом должны быть возмещены все убытки, которые понес покупатель.
  3. Если продавец не передал покупателю товар в определенный установленный срок, если не передал документы, товарные принадлежности. В этом случае покупатель отказывается от товара, если договор не предусматривает иного развития ситуации.
  4. Если продавец продал покупателю меньшее количество товара (чем то, что оговорено договором).
    У покупателя появляется право требования недостающего количество товара, либо право на отказ от переданного ему товара.

Образец договора на поставку дров

Перед оформлением договора купли-продажи, необходимо сверить личность Продавца с представленными документами (паспорт, ПТС, Свидетельство о регистрации) *Не забудьте, по результату сделки, вписать нового собственника автотранспортного средства в ПТС , указать дату покупки и номер документа о праве собственности с датой его оформления, а также поставить подписи Продавца и Покупателя. Согласно закону, вступившему в силу с 2014 года Покупатель в срок до 10 дней с даты подписания договора купли-продажи обязан поставить ТС на учет (зарегистрировать автомобиль на свое имя). По истечении данного срока, Вы можете обратиться в районное МРЭО ГИБДД и проверить регистрацию вашего бывшего автомобиля за новым владельцем.

Если новый владелец не перерегистрировал автомобиль на себя, Вы имеете право прекратить регистрацию ТС написав заявление и предоставив договор купли-продажи.

Бланкер.ру

ПТС)

  • Заполняем графу места (города) сделки и ставим текущую дату.
  • Внимательно заполняем паспортные данные Продавца и Покупателя
  • Заполняем без ошибок данные об автомобиле, взятые из ПТС и Свидетельства ТС
  • По соглашению сторон сделки, указываем цену (стоимость, сумму) продающего автомобиля, как в численном виде, так и в письменном (советуем указывать истинную стоимость, при отсутствии весомых аргументов перед налоговыми органами)
  • Перед тем как подписывать Договор Купли продажи автомобиля, Продавец и Покупатель обмениваются документами и ключами от машины на деньги, и только после этого подписывают Договор совмещенный с актом приема передачи ТС (по две подписи на Договоре от Продавца и Покупателя)

Перечень необходимых документов для оформления договора купли-продажи автомобиля.

Договор купли-продажи

Для управления транспортным средством достаточно доверенности в простой письменной форме, однако для купли-продажи сторонам необходимо заверить полномочия представителя у нотариуса. Скачать документ (akt-peredachi-TS.

doc, 69KB) При передаче транспортного средства по доверенности с правом распоряжения, покупателю необходимо как можно быстрее оформить все документы и поставить машину на учет в территориальном учреждении ГИБДД, чтобы избежать серьезных осложнений.

Договор купли-продажи 2017 — скачать образцы

Еще одна особенность – доставка должна быть произведена поставщиком. Но, по условиям договора возможно и иное. Такой договор не может заключать организация, не осуществляющая предпринимательскую деятельность.

Более подробно можете почитать про договор поставки и скачать его там-же! Договор купли-продажи предприятия По данному договору продавец осуществляет передачу в собственность покупателю предприятия (имущественного комплекса).

Внимание

Исключение составляют лишь права и обязанности, которые продавец передать другому лицу не имеет права. Форма договора – письменная, обязательна государственная регистрация. Договор вступает в силу с того момента, как заключена регистрация.

Договор купли-продажи бесплатно: онлайн конструктор договоров, образцы

  • условия о стоимости авто (контрагенты вправе самостоятельно определить цену приобретаемой машины, либо воспользоваться услугами профессионального оценщика);
  • порядок передачи денежных средств (наличный или безналичный расчет);
  • данные о государственном регистрационном номере (в настоящее время закон не предусматривает обязанности по смене номеров авто после продажи);
  • гарантия продавца о том, что в отношении автомобиля не установлен арест, залог или иное обременение;
  • подписи сторон.

Скачать документ (dogovor-kupli-prodazhi-TS.doc, 38KB) Образец договора купли продажи автомобиля в 2017 году должен содержать максимально подробную информацию о технических параметрах самого автомобиля, а также об основных узлах и агрегатах.

Источник: http://femida161.ru/dogovor-kupli-drov-obrazets/

Договор купли проджи дров

Договор купли-продажи древесины [место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с одной стороны, и [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [должность, Ф. И. О.

Источник: https://contract37.com/dogovor-kupli-prodazhi-drov-obrazets/

Договор купли-продажи товара (с физ. лицом) – Договор купли-продажи имущества

Договор купли проджи дров

г. _______________                                                                «____»___________________ 20__ года

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании  _________________________________________________ одной стороны, и

______________________________________ (ФИО физического лица), именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.

Продаваемый Товар принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.2. Наименование, количество, комплектность и стоимость Товара определяются в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. На дату подписания настоящего Договора Товар осмотрен Покупателем, к качеству Товара претензий нет.

1.4. Продавец гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара, сохраняющих количество, комплектность и качество Товара до его передачи Покупателю.

2. Расчёты

2.1. Общая стоимость Товара указана в Спецификации и составляет ____ (___________) рублей  ___ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме _____ (_____) рублей ___ копеек.

2.2. Оплата за Товар в размере 100% осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней, после подписания настоящего Договора в безналичном порядке по реквизитам Продавца, указанным в статье 7 Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по оплате, считается исполненной с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счёт Продавца.

3. Условия поставки

3.1. Продавец обязуется передать Товар в собственность Покупателю не позднее «_____»_______________ 200_года, при условии поступления денежных средств на корреспондентский счёт Продавца.

3.2. Место передачи Товара Покупателю: г.____________, ул. _______________________.

3.3. Передаваемый по настоящему Договору Товар был в употреблении, в этой связи гарантийные обязательства Продавца в отношении продаваемого Товара Покупателю не предоставляются.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного Договора.

4.2.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более одного  месяца, каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные Покупателем за не поставленный по настоящему договору Товар, подлежат немедленному возвращению Покупателю.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения сроков оплаты Товара, на срок более 2 (двух) рабочих дней, от сроков установленных настоящим Договором,  по вине Покупателя, последний уплачивает пеню в размере 0,5 % от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки, а Продавец имеет право в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от настоящего Договора, письменно уведомив об этом Покупателя.

5.2. В случае нарушения сроков передачи Товара по вине Продавца последний уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % от Общей стоимости Товара за каждый день просрочки.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок и срок исполнения договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Передача Товара Покупателю производится в срок, указанный в настоящем Договоре, при условии полной оплаты Товара Покупателем.

6.3. Передача Товара оформляется подписанием Акта приёма-передачи (далее – Акта). Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Акта.

6.4. Разборка и демонтаж, упаковка, такелаж и вывоз Товара с адреса передачи Товара осуществляется силами и за счёт Покупателя.

7. Прочие условия

7.1. Изменения, дополнения к Договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, стороны будут стремиться урегулировать путём переговоров.

7.3. В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

Покупатель:Продавец:
ФИО __________________________________Паспорт   серия __________ № ____________выдан ________________________________________________________________________дата выдачи ____________________________дата рождения __________________________Адрес местожительства ________________________________________________________________________________________________ИНН ___________________________________________________________________________Адрес _____________________________________________________________________________ИНН ________________, КПП _______________КПП  ____________________________________к/счёт ___________________________________,лицевой счёт: ____________________БИК _______________ОКПО ______________, ОКВЭД _____________ОГРН _______________Телефон _____________
____________________ / Фамилия И.О. /_____________ (должность уполномоченного лица)_____________________________________________________________________ / Фамилия И.О./   М.П.

Приложение № 1 к договору купли-продажи товара № ___ (с физическим лицом)

от «_____»____________________ 20___года

Спецификация

№ п/пНаименование Инвентарный номерКоличество штукЦена за ед. в рублях(всего с НДС)Стоимость в рублях(всего с НДС)
Итого:
в том числе НДС (18%)

Всего: _____(_____) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) _____(______) рублей ___ копеек.

Покупатель:Продавец:
____________________ / Фамилия И.О. /_______________ (должность уполномоченного лица)________________________________________________________________________ / Фамилия И.О./   М.П.

АКТ приёма-передачик договору купли-продажи товара № ____
(с физическим лицом)

от «_____»_______________ 20__года

г. _______________                                                                «____»___________________ 20__ года

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ___________________________________________________________________________________________________, действующего на основании  ________________________________________________, с одной стороны, и _______________ (ФИО физического лица), именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» составили настоящий Акт приёма-передачи товара (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял Товар:

№ п/пНаименование Инвентарный номерКоличество штукЦена за ед. в рублях(всего с НДС)Стоимость в рублях(всего с НДС)
Итого:
в том числе НДС (18%)

Всего: _____(_____) рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) _____(______) рублей ___ копеек.

2. Претензий по качеству и комплектности Товара Покупатель к Продавцу не имеет.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Покупатель:Продавец:
____________________ / Фамилия И.О. /_______________ (должность уполномоченного лица)_______________________________________________________________________ / Фамилия И.О./   М.П.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81_%D1%84%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%BC/

Образец договора на поставку топливных дров – Древология – все о древесине, строительстве, ремонте, интерьере

Договор купли проджи дров

г. _______________                              “____”_____________ ____ г.

______________________, именуем__ в дальнейшем “Продавец”, в лице ______________________, действующ__ на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю дрова (далее лесоматериалы), указанные в п. 1.2 настоящего Договора (далее по тексту – “Товар”), в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренных Договором .

1.2. Продавец передает Покупателю Товар следующих пород (сортов):

1.2.1. ___________________________________________________ в количестве                       (наименование, порода (сорт)                       передаваемых лесоматериалов)__________________________________________________________.

     (указать количество или порядок его определения)    1.2.2. ___________________________________________________ в количестве                       (наименование, порода (сорт)                       передаваемых лесоматериалов)__________________________________________________________ .

     (указать количество или порядок его определения)

——————————–

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать:

– стандарту N _______________;

– регламенту N _______________.

2.2. Качество Товара подтверждается __________________________________,                                                (указать документы,                                             подтверждающие качество)выданными   в  порядке,   предусмотренном   действующим   законодательствомРоссийской Федерации.

                      3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ     3.1. Цена  Товара,  передаваемого по настоящему  Договору,  составляет:    – ________________________________ – ________ (_______________) рублей;            (наименование Товара)    – ________________________________ – ________ (_______________) рублей.

            (наименование Товара)

3.2. Цена Договора составляет _______ (_______________) рублей.

3.3. Уплата цены Договора производится в течение ________________ с даты получения Товара Покупателем путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца либо перевода денежных средств на счет Продавца.

4. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ ТОВАРА

4.1. Товар передается Покупателю в месте нахождения Товара по адресу: ______________________________________.

4.2. Товар должен быть готов к передаче в месте, указанном в п. 4.1 настоящего Договора, и надлежащим образом идентифицирован не позднее “___”____________ ____ г.

4.3. Продавец обязан уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче не позднее ______________________.

4.4. Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества, количества и ассортимента Товара условиям настоящего Договора и принять Товар.

Товар принимается Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи.

4.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара.

4.6. Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.

4.7. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать соразмерного уменьшения цены Товара.

4.8. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

– отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;

– потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.

4.9. Если Продавец передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:

– принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;

– отказаться от всего переданного Товара;

– потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;

– принять весь переданный Товар.

4.10. Если Продавец передал в нарушение настоящего Договора Покупателю меньшее количество Товара, чем определено Договором, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.3 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

6.3. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: ______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Продавец: ___________________________              М.П.     Покупатель: _________________________

Скачать Договор:

купли-продажи дров

купли-продажи дров у ИП

купли-продажи дров между физическими лицами

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Источник: https://drevologia.ru/obrazec-dogovora-na-postavku-toplivnyx-drov/

Договор купли продажи дров физ лицу

Договор купли проджи дров

Кроме определения сторон и предмета договора, документ указывает: цену кубического метра дров; порядок

Продавец обязуется передать лесоматериалы следующих пород (сортов) _________________, именуемые далее «Товар», в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные в, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в.

Продавец обязуется передать лесоматериалы следующих пород (сортов) _________________, именуемые далее «Товар», в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные в, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в. 1.2. Товар передается одной партией.

Некоторым, возможно, покажется странным, что дрова при достигнутом уровне газификации остаются востребованным товаром, но это непреложный факт.

До многих областей России газ так и не добрался, а там, где он есть, дрова остаются незаменимым «топливом» для бань и мангалов, поэтому удивляться тому, что данный товар пользуется широким спросом точно не нужно.

Осуществить куплю-продажу дров можно как по письменному договору, так и без него. Но чтобы закрепить договоренности и сократить риски, ведь слово, как известно, к делу не пришьешь, сторонам уместно оформить соглашение на бумаге.

Продавцом дров могут быть как лесозаготовители, так и частные лица, которые владеют данной ценностью в избытке.

Тамбов ___________ 2009г. 1.1 Продавец обязуется продать дрова в количестве 156 куб.

м. на сумму 125593 (сто двадцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля, в том числе НДС — 22607 рублей, а Покупатель принять и оплатить в установленном порядке Товар, именуемый в дальнейшем Дрова.

1.2. Цена за 1 куб. м. (включая доставку), указанная в приложении № 1 к договору №____ от «___»___________ 2009г., не подлежит изменению на время действия договора. 2. СРОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 2.1.

Некоторым, возможно, покажется странным, что дрова при достигнутом уровне газификации остаются востребованным товаром, но это непреложный факт. До многих областей России газ так и не добрался, а там, где он есть, дрова остаются незаменимым «топливом» для бань и мангалов, поэтому удивляться тому, что данный товар пользуется широким спросом точно не нужно.

Осуществить куплю-продажу дров можно как по письменному договору, так и без него. Но чтобы закрепить договоренности и сократить риски, ведь слово, как известно, к делу не пришьешь, сторонам уместно оформить соглашение на бумаге.

В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего договора не принимает Товар или отказывается его принять, Продавец вправе потребовать от Покупателя принять Товар в срок или отказаться от исполнения договора. 6.

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ТОВАРА 6.1. Если Продавец передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено договором, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты (если Товар оплачен, Покупатель вправе потребовать возврата уплаченной денежной суммы).

6.2. Если Продавец передал Покупателю Товар в количестве, большем чем предусмотрено договором, Покупатель обязан известить об этом Продавца в срок с момента приемки Товара.

Узнайте к чему:  Штрафы банка по кредиту за просрочку платежа

Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре. 9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 10.

ФОРС-МАЖОР 10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 10.2.

Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств. 10.3.

Передать Покупателю Товар надлежащего качества в течение после заключения настоящего договора путем (варианты: доставки, предоставления Покупателю или указанному им лицу в месте нахождения Товара, через транспортную организацию). 2.1.2.

Оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим договором. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена Товара составляет рублей за . 3.2. Стоимость партии Товара составляет рублей. 3.3. Оплата Товара производится путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца, в течение дней с момента заключения настоящего договора (вариант: с момента передачи Товара Покупателю).

4. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 4.1.

Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях должна быть определена соглашением сторон. При недостижении согласия стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 11.1.

11.2. Настоящий договор может быть расторгнут:- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных лиц сторон;- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 12.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 12.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 12.2.Существенное условие сделки. Составляйте с максимальной внимательностью и точностью;

  • вид дерева (липовые, березовые или иные дрова);
  • в каком виде передаются дрова (колотые или в виде чурок);
  • состояние дров (сухие, промоченные);
  • объем (например, в тоннах или иных единицах).
  • Момент перехода права собственности, условия о сроках и способах поставки;
  • Цена, способ и срок оплаты;
  • Права и обязанности сторон.

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ТОВАРА 6.1. Если Продавец передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено договором, Покупатель вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты (если Товар оплачен, Покупатель вправе потребовать возврата уплаченной денежной суммы).

6.2. Если Продавец передал Покупателю Товар в количестве, большем чем предусмотрено договором, Покупатель обязан известить об этом Продавца в срок с момента приемки Товара. В случае, когда в срок после получения сообщения Покупателя Продавец не распорядится соответствующей частью Товара, Покупатель вправе принять весь Товар. 6.3.

Указываются любые необходимые условия;

  • Ответственность сторон;
  • Обстоятельства, исключающие ответственность (обстоятельства непреодолимой силы);
  • Порядок разрешения споров;
  • Иные необходимые сторонам условия;
  • Реквизиты (если не прописаны в преамбуле);
  • Подписи сторон и дата. Если дата под подписью не ставится, то считается, что договор вступил в силу с даты составления проекта соглашения, указанной в «шапке».

Узнайте к чему:  Как выплатить кредиты если нет денег

В приложении стороны могут также утвердить образец акта приема-передачи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 15.1. Дополнительные условия по настоящему договору: . 15.2.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 15.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй — у Покупателя.

16.При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует условиям договора, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен — потребовать возврата уплаченных сумм. 7.4.

Если Покупатель не отказался от Товара, ассортимент которого не соответствует данному договору, он обязан его оплатить по цене, согласованной с Продавцом.

В случае, когда Продавцом не приняты необходимые меры по согласованию цены в разумный срок, Покупатель оплачивает Товар по цене, которая в момент заключения договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичный Товар.

8. КАЧЕСТВО ТОВАРА 8.1.Договор купли-продажи с физическим лицом и между физическими лицами Договором купли-продажи между двумя физическими лицами, является переход права собственности от одного лица другому.

Особенностью такого договора купли продажи является то, что физическое лицо (гражданин или ИП — индивидуальный предприниматель) может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя, соответственно, на него могут налагаться разные обязанности согласно договору.

Урегулирование подобных договоров производится также в рамках ГК РФ. Физическое лицо — продавец перед заключением сделки должно подтвердить право собственности или другое ограниченное имущественное право, которое позволяет ему распоряжаться предметом договора, предоставив правоустанавливающие документы и подтвердить дееспособность для возможности осуществления сделки.

Договор купли-продажи древесины

Договор о продаже древесины заключается между такими сторонами, как «Продавец» и «Покупатель».

Для того чтобы данный документ имел юридическую силу, он должен быть оформлен в соответствии с существующим порядком и правовыми нормами.

Один – в нотариальной конторе, два других – у каждой из сторон соглашения. В договоре также отдельно прописывается тот факт, что продаваемая древесина соответствует всем условиям продажи, то есть не является заложенной, не находится под арестом или в споре. Образец договора купли-продажи древесины (заполненный бланк) Договор

[место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с одной стороны, и [Наименование организации], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [должность, Ф.

1.3. Характеристики реализуемой древесины: — породный состав: [вписать нужное] — стоимость (в т.

ч. НДС)

В случае обнаружения расхождений по количеству, качеству, ассортименту Покупатель обязан известить Продавца в течение с момента обнаружения расхождений. 5.3. В случае невыполнения правил, предусмотренных п. 5.

2, Продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене Товара, не соответствующего условиям данного договора, если докажет, что невыполнение этого правила Покупателем повлекло невозможность удовлетворить его требования или влечет для Продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора.

За нарушение сроков, предусмотренных п. 1.10. настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере [значение] процентов от цены древесины за каждый день просрочки. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2.

В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6. Заключительные положения 6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по данному договору. 6.3.

Панель ручного поиска договоров

Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему. 13 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 13.1.

Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 13.2.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 14.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

9.3. В случае непередачи Товара полностью или частично в срок, предусмотренный подп. 2.1.1 настоящего договора, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере % от стоимости непереданного Товара за каждый день просрочки. 9.4.

Договор купли-продажи лесоматериала (общая форма)

______________________, именуем__ в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________, действующ__ на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Продавец обязуется передать Покупателю лесоматериалы, указанные в п.

1.2 настоящего Договора (далее по тексту — «Товар»), в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренных Договором

Источник: https://fileddl.info/dogovor-kupli-prodazhi-drov-litsu/

Образци договоров на заготовку дров

Договор купли проджи дров

2.4. Заказчик вправе: 2.4.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика. 2.4.2.

Получать от Подрядчика устные и письменные объяснения, связанные с выполнением работ по переработке давальческого сырья. 2.4.3.

Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов на момент такого отказа.

3. Стоимость работ и порядок оплаты 3.1. Стоимость работ по переработке давальческого сырья за ______ сырья составляет сумму в размере _______ (_____________) рублей.

3.2. Оплата выполненных работ Подрядчика осуществляется на основании выставляемого последним счета в течение _____ (____________) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. 3.3.

Оплата работ Подрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.

4.

Договор купли продажи дров образец

1.2. Цена за 1 куб. м. (включая доставку), указанная в приложении № 1 к договору №____ от «___»___________ 2009г., не подлежит изменению на время действия договора.

Осуществить куплю-продажу дров можно как по письменному договору, так и без него. Но чтобы закрепить договоренности и сократить риски, ведь слово, как известно, к делу не пришьешь, сторонам уместно оформить соглашение на бумаге.

Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются в досудебном порядке, путём выставления претензий.

Образец договора на поставку топливных дров

Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара. 4.6.

Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара с даты подписания Сторонами акта приема-передачи. 4.7.

В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать соразмерного уменьшения цены Товара.

4.8.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору: – отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены; – потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору. 4.9.

Типовой образец договора купли-продажи дров

Например, приобретать сразу же после привоза дров будет растапливать печь, соответственно, ему необходимо полностью сухие дрова, которые будут хорошо гореть. Следовательно, обязанность продавца, обеспечить покупателя именно таким товаром, а не пролежавшим под дождем несколько недель.

Была ли Запись полезна? 13 из 21 читателей считают Запись полезной. Рубрики Наша группа Самое обсуждаемое Простыми словами о юридических вопросах. Контакты РФ, г. Москва, ул. 2-я Владимирская дом 31 © Copyright 2014 — 2019, UrOpora.ru — Быстрая юридическая помощь!.

Все права защищены.

Договор подряда на заготовку древесины

Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц. 2.2.3.

При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.

2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в пп. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.

2.3. Заказчик обязуется: 2.3.1. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. 2.3.2.

Образец договора на заготовку и вывозку древесины

Заказчик обязан своевременно предоставить пакет документов на право рубки ухода и прочих рубок Исполнителю.

2.1.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором. 2.1.3. Заказчик не вправе привлекать для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.2. Права «Заказчика»: 2.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем.

2.2.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата услуг отказаться от договора, приостановив работу Исполнителя, если во время оказания услуг станет очевидным, что они не выполняются ненадлежащим образом и с нарушением действующего законодательства РФ. Красноярск к/сч E-mail:

Подряд на заготовку древесины с физическим лицом

Она содержит большое количество соли, которая во время сжигания выделяет хлор.

Сверху положим лучину древесную и подожжем. Следует постепенно увеличивать количество подкладываемой древесины, поддерживая огонь.

Процесс горения должен протекать спокойно, дым, выходящий из трубы, не должен быть видим. Если огонь чрезмерно активен, термическая нагрузка топки и трубы может быть повышена. Следует также избегать тления огня.

Выделяется в это время наибольшее количество загрязнений, вызывающих осаждение креозота в дымоходе. 1. Предмет договора 1.1. «Подрядчик» по заданию «Заказчика» обязуется за свой страх и риск заготовить лес в аренде ООО «___».

Образец договора подряда на заготовку древесины.

Способы предотвращения незаконной заготовки древесины. древесина

Приемка древесины в штабелях высотой не менее 3 метров осуществляется по следующим коэффициентам: Баланс березовый – 0,5 Баланс хвойный – 0,57 Фанкряж березовый — 0,62, Пиловочник хвойный — 0,6.

Дрова – 0,54. При вывозке автотранспортом учет древесины может вестись по накладным.

«Подрядчик» должен приступить к заготовке не позднее _____ года «Заказчик» в течение двух дней обязан предоставить «Подрядчику» копию технологической карты.

2. Стоимость работ и порядок расчетов. 2.1. Цена заготовки в штабеле составляет 500 руб. за 1м3. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта приемки древесины.

2.2. «Подрядчик» получает задаток в размере ___ рублей под заготовку древесины, которые в дальнейшем входят в оплату заготовки.

3. Ответственность сторон. 3.1. Сторона, нарушившая договор подряда обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки. 3.2. «Заказчик» при задержке оплаты выполненных работ выплачивает пени в размере 0,1 % в день.

3.3.

Договор на заготовку древесины, образец

Подрядчик обязуется: 2.1.1. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 2.1.2.

В ходе выполнения работ соблюдать требования Лесного кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины и настоящим Договором.

2.1.4. Представить Заказчику акт сдачи-приемки заготовленной древесины. 2.2. Подрядчик вправе: 2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком.

Источник: http://konsalt74.ru/obrazci-dogovorov-na-zagotovku-drov-67731/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.